工程案例

【ror体育】案例分享:巨额工程款被拖欠十余年

文字:[大][中][小] 手机站 2022-08-07     浏览次数:    

  据当事人陈某诚介绍,【ror体育】2010年,湖北省荆门市沙某县住建相关单位与荆门市某悦置业有限公司经协商一致,由后者投资建设沙某县城区荷花北路工程及开发项目,出让土地为150亩,将上述道路工程和出让土地进行捆绑式招标和挂牌,江西某建公司中标上述道路工程。

  随后,沙某县住建相关单位和江西某建公司签订了市政工程施工合同,将沙某县荷花北路道路工程发包给江西某建公司。

  江西某建公司将该工程转包给江西某都建筑安装工程有限公司第二分公司承建,后来又转包给丁某平、舒某、胡某忠、陈某诚等人。四年后,该工程完工,并于2015年底顺利完成竣工验收。施工期间,陈某诚等人作为实际施工人,对该工程付出了巨大的财力、物力和人力。然而,陈某诚等人垫付的巨额工程款却迟迟没有得到结算,给当事人造成了难以估量的损失。【ror体育】

  2011年,袁某开始承包沙某县荷花北路施工,到十月底从柯某(江西某建代表)处共收到工程款167万元(全部转付给施工队),当时工程量已经完成了500多万元,由于当时江西某建工程款不能按时支付,袁某退出了承包,江西某建为工程的延续和原告重新签订合同,由陈某诚四人继续工程完成施工,直至2012年5月,共完成施工工程量1000多万元,所有的费用基本都是由陈某诚四人共同垫付(包括项目部技术总工钟某超、施工技术员王某伙等人的工资,厨房请烧菜师傅工资和聘请巡查看守工地材料人员及安保人员工资等)。之后也就因为款项无法及时支付耽误工期,沙某县住建相关单位召集原告和荆门市某悦置业有限公司一起当面商讨决定后面的款项必须由投资方(鸿某置业)及时支付给施工队,以确保工地顺利正常进行,【ror体育】后陈某诚等人向荆门市某悦置业有限公司申请了借款,该款项全部都用于支付工地原告聘请的施工单位和供应商材料费用等,陈某诚等人从未支取任何个人费用。工程开始施工至竣工期间江西某建有几次到施工现场视察,荆门市某悦置业有限公司合伙人代表也只是偶尔到现场察看原告施工进度,所有工地上的施工管理及纠纷包括当地老百姓要求的补偿等等都是由原告和驻施工现场代表及监理自己解决(沙某县人民法院第一次开庭有证人现场证实)。

  2014年底工程峻工至2015年经沙某县相关部门验收合格后,【ror体育】共经过了三次审计结算,2016年至2017年一次#2017年至2018年一次#前二次都是由沙某县审计局做的审计结算,由于投标文件的概算和沙某县的财政评审不符,陈某诚等人和投资方(荆门市某悦置业有限公司)均不认可审计结果,2019年最后一次(第三次)由众某诚业来审计结算,由于审计结果里漏算比较多(经过三方签字、盖章签证单、增项、水泥改沥青等凭证,陈某诚等人初步核算有近四百万元遗漏),陈某诚等人一直有和江西某建及投资方(荆门市某悦置业有限公司)表述该事实,陈某诚等人也要求重新审计,期间陈某诚等人往返江西至湖北沙某县及江西某建和荆门市某悦置业有限公司合伙人老家十余次均无法沟通。因荆门市某悦置业有限公司内部合伙人之间闹矛盾,他们急需套现而不顾后果,他们请江西某建赶紧签单套现导致最终江西某建不通过陈某诚等人同意,甚至不通知陈某诚等人私自在审计报告上签字并盖章,事后陈某诚等人有向江西某六建讨要说法,但江西某建一直推诿也不给陈某诚等人核算及结算,只是告诉陈某诚等人自己找鸿某置业讨要工程款项。而结果就是这些人之间相互踢皮球。【ror体育】陈某诚等人从施工开始至今期间已经向亲戚、朋友和银行还有私人借贷款项有几百万元,一直无法兑现承诺,家庭已经支离破碎,生活无法继续,甚至有部分承包人已被列入黑名单,经过若干次和江西某建及荆门市某悦置业有限公司相关人员沟通一直置之不理,事情拖了十余年仍未得到解决。

  该工程惠及民生,【ror体育】是利国利民的好工程。然而建造过程中部分单位及人员的不光彩的行为,使得该工程蒙尘并没有熠熠生辉。我们支持为建设出力的陈某诚等人的诉求得到支持,在此我们强烈呼吁有关部门切实履行职责,深入调查了解此事,给当事人一个公道!还当事人一个平静安稳的生活!

返回上一步
打印此页
13988888888
浏览手机站
微信二维码